Kamu ihale mevzuatında Mücbir Sebep sayılan haller, başvuru süreci ve süre uzatımı almanın püf noktaları. ... 4735 madde 10 , doğal afet ihale , ihalede süre uzatımı , iş programı revizyonu , Mücbir sebep halleri , süre uzatım dilekçesi
ihale süre uzatımı yazısı - Arama Sonuçları
...tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 18/11/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ... İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.
Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! ... Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar
Kamu ihale süreçleri, sıkı şekil kurallarına tabidir. ... Ancak bu süreçte, ihalenin ilk tarihinden itibaren 90 gün olan teklif geçerlilik süresi dolmuştur. ... Teklif geçerlilik süresi uzatımı gibi taleplerde, belirsizliğe yer vermeyecek şekilde, uzatılmak istenen süreyi açıkça belirtmelidirler.
...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı...
...sonucunda İdarece çıkan yangının mücbir sebep kabul edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ... Müşavir firmanın 26.11.2018 tarihli yazısının Genel Sekretere ulaşmış olması nedeniyle ... durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrıca bildireceği” düzenlemeleri uyarınca ... sonrasında 19.12.2018 tarihli yazı üzerine verilen süre uzatım kararının yangın tarihinden itibaren verilmesi ...
... Müdürlüğü) 27/12/2021 tarihli ve 19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında ... ... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı
...15/12/2021 tarih ve 32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 18/05/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ... ...kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı
...2022 tarihli ve 578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/02/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ... ... sözleşme ödeneğini, normal şartlar altında, ihale tarihi ve sonrasında işin sözleşmeye bağlanacağı ... en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan ...
... tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin " ... 07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin ... ... ... 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ... Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır ...