Bu iddianın temel gerekçesi; yüklenicinin ihale öncesinde inşaatın yapılacağı yeri inceleme hakkı ve yükümlülüğü bulunduğu, bu nedenle zeminde toprak yerine kaya çıkmasının süre uzatımı için geçerli bir sebep olamayacağı yönündedir. ... Sayıştay'ın İdare Kaynaklı Gecikme Yorumu Denetim raporundaki bir diğer iddia, yüklenicinin süre uzatımı talebini 20 günlük yasal süre içinde yapmadığı yönündedir.
ihale süre uzatım talebi - Arama Sonuçları
… Devamı
Sayıştay denetçisi, bu süre uzatımının ihale dokümanına aykırı olduğunu ve gecikme cezası kesilmeyerek kamu zararına neden olunduğunu iddia etmiştir. ... Yüklenicinin talebi ve meteoroloji verileri doğrultusunda idare, hava durumunun uygun seyretmemesi (harçlı imalat, boya ve yalıtım yapılamaması) nedeniyle 87 gün süre uzatımı vermiştir.
...İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ... ...mevzuatında belirtilen mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan sebeplerle idaresince verilen bir süre uzatım ve/veya ödenek aktarma kararı olmaksızın, idaresinin talebi üzerine yüklenici tarafından hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programlarının...
...göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili... ... 2- Yüklenicinin uygulama projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, ..
Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle ... cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği yönündedir ... ... ... idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte ... farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu ...
...sonucunda İdarece çıkan yangının mücbir sebep kabul edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ... ...üç değerlendirme de hukuken isabetli olmamakla beraber- yüklenicinin mücbir sebep kaynaklı usule uygun süre uzatım talebine binaen verilen süre uzatımı sonrasında usulüne uygun olarak geçici kabulü gerçekleştirilen işte geçici kabule kadar gecikme cezası...
Sayıştay'dan Emsal Karar: Tasfiye Başvurusu Sürecinde İşi Durduran Yüklenici Süre Uzatımı Alamaz Kamu ihalelerinde süre uzatımları ve gecikme cezaları, idareler ve yükleniciler arasındaki en temel uyuşmazlık alanlarıdır. ... Yağışa dayalı 62 günlük süre uzatımı talebini Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29.
K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.
... Z EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma süreleri içinde ... da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair herhangi bir ... bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı ...
...2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent Müzesi Teşhir Tanzim İşi”nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına... ... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...





