Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.
idareden kaynaklı sebepler - Arama Sonuçları
… Devamı
… Diğer yandan, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği belirtilmeyen işlerde) yüklenici firma teklifini işin bitiş tarihini ve piyasa koşullarını dikkate alarak verir.
idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı
maddesi uyarınca idareden kaynaklanan nedenlerle iş eksilişi yaparak sözleşmeyi feshetmiştir. ... Olayda, gecikmenin dahi idare kaynaklı olduğu (altyapı eksiklikleri) anlaşılmaktadır.
... itibaren başlatıldığı belirtilerek, arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, fiyat ... yapılan ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler ... ... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte...
Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” denildiğini, davalı idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması...
...imzalandıktan sonra işin idare kaynaklı sebeplerden dolayı durdurulduğu, bu süreçte malzeme fiyatları arttığı için 08/08/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat gereği, mücbir sebeplere bağlı olarak İdaresince... ... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte...
Hüküm uyarınca fiyat farkı öngörülmeyen bir işte fiyat farkı verilebilmesi için, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. ... Yüksek Fen Kurulu kararlarında sıklıkla geçen İdareden kaynaklı süre uzatımlarına örnek olarak; hakedişlerin geç...
maddesi uyarınca yaptığı sözleşmenin tasfiyesi başvurusunun idarece değerlendirilme sürecini idareden kaynaklı gecikme olarak nitelemiştir. ... ...üzerine Temyiz Kurulu, idarenin verdiği süre uzatım kararlarının yerinde olduğunu, idareden kaynaklanan ve yükleniciye atfedilemeyecek sebepler bulunduğunu belirterek Daire'nin tazmin hükümlerini bozmuştur.
AYM, ihalenin iptal edilmesi veya sözleşmenin kişiye kusur atfedilemeyecek bir başka nedenle (idareden kaynaklı, mücbir sebep vb.) feshedilmesinin mümkün olduğunu vurgulamıştır. ... ...sözleşmesi kendi kusuru dışında (idarenin feshi, mücbir sebepler, yargı kararları vb.) sona eren yükleniciler için...






