... alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” denildiğini, davalı idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat ... rağmen, bu sürelere ait cezai işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu ...

...devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. maddesi uyarınca sözleşmenin tasfiyesi talebinden kaynaklı uyuşmazlıkların görüm ve çözümü konusunda Dairemizin... ...getiremeyeceklerini ve bayındırlık hizmetlerinde büyük gecikme ve aksamaların olacağını tespit eden Bakanlar Kurulu...

...onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin en... idareden kaynaklanan nedenler , iş programı , mücbir sebep , revize iş programı , süre uzatımı ...programına göre fiyat farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği yönündedir....

...ayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakl... ...işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı nedeniyle 35 gün geç başlatıldığını...

...olarak ihalelerinde iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artış ve eksiliş hesaplamalarının (mukayeseli... ...itibaren başlatıldığı belirtilerek, arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği... ...tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” ,

...geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı alacağı 535.944,61 TL olmak üzere toplam talebini... ...bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın reddini istemiştir...

...tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için 1 gün olmak üzere... ...ileri aylara kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş...

...arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği, zira sözleşmesine göre çalışılamayacak sürede işin idareden kaynaklı değil sözleşme kaynaklı durduğu, başka bir ifade ile havanın fen noktasından çalışılamayan devresinde bir gecikmeden söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, gecikilen sürenin işyeri teslim tarihinden, havanın fen...