...belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”  

...edişin geç ödenmesi gerekçesiyle tekrar süre uzatımı verildiği ve hak edişin... ...teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe... ...kendisinden kaynaklanmayan, yani idareden kaynaklanan bir nedenle işe süresinde... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar... ...gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde... ...mücbir sebep veya idarenin kusuru gibi nedenlerle cezasız süre uzatımı verilebileceği... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda... ...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş... ...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

...göre çalışılamayacak sürede işin idareden kaynaklı değil sözleşme kaynaklı... ...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim... ...önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı... ...İşi” nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin...

...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...590 gün olduğu, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerden dolayı sürenin... ...Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri... bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibinin tüm...