...işlemlerini tamamlamak üzere iş yerine giderek Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağını hazırladığı ve anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak işyerine gidilen tarihin esas alındığı anlaşılmaktadır. ... 1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.

... elektrik ve mekanik tesisatı imalatları için testler yapılıp tutanak altına alındıktan sonra iade edilmek üzere 100.000 TL ... Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı bu düzenlemelerde idarelere ... şirket tarafından onaylanan elektrik bağlantı projesinin idareye sunulduğu, Yüklenicinin 15 Son nolu hakedişe “İdareye verilen ...

...ithal edilerek getirilmesi için mücbir sebep bağlamında süre istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği... ... ... hususun adlî yargıda devam eden dava kapsamında verilen tanık tutanaklarıyla da sabit olduğu, ihale kapsamında iade edilen ürünün ... nedeniyle kabul edilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin gerçekleştirildiği ...

...olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir.

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır. ... nolu hakediş ekinde yer alan ve bila tarih Tutanakta 40 adet sokak aydınlatma direğinin, ..

...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı yükleniciye 25.04.2016 tarihine kadar... ... ...teslim edildiği sabit hale geldiğinden, davalı idarece iş teslim edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu...