hukuka aykırılık - Arama Sonuçları

Sel baskını sözleşme konusu işin yapılmasına engel değilse mücbir sebep olarak değerlendirilemez.

Sel baskını sözleşme konusu işin yapılmasına engel değilse mücbir sebep olarak değerlendirilemez.

  • 14/04/2024

...davacının ihalelere katılmaktan yasaklandığı, davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, her ne kadar bölgedeki fazla yağışlar nedeniyle yaşanılan sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı...
… Devamı
Kur artışı ve mücbir sebep.

Kur artışı ve mücbir sebep.

  • 18/06/2024

...anılan ihaleye ilişkin olarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ edilmesine rağmen yasal süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı sabit olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
… Devamı
Hava olaylarından, muhalefetinden dolayı süre uzatımı verilmesi.

Hava olaylarından, muhalefetinden dolayı süre uzatımı verilmesi.

  • 19/05/2024

bölgesinde) havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 73 gündür.” hükmü yer aldığından, Yükleniciye, Sözleşmenin 9.4.maddesi dışında ve fakat Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde 30 günlük süre verilmesinde, hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
… Devamı
Doğrudan Temin, Sözleşme Serbestisi ve İdarelerin Takdir Yetkisi

Doğrudan Temin, Sözleşme Serbestisi ve İdarelerin Takdir Yetkisi

...bulunduğu, idarenin isteklileri belirleme ve yükleniciyi takdir etme konusunda sahip olduğu geniş takdir yetkisini keyfi kullanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” Doğrudan temin yönteminde idarelere geniş bir takdir yetkisi verilmiş olmakla ve sözleşme serbestisi ilkesi bulunmakla birlikte, idarelerin...
… Devamı