Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.11.2021 - 15.04.2022 tarihleri arasındaki 151 ( YüzElliBir ) gündür.

Danıştay Tetkik Hâkimi K3'ın Düşüncesi :Hava Lojistik Komutanlığı ile davacı F1 Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ltd.

Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.11-15.04 tarihleri arasındaki 165 gündür.

  Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01 -  havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

...fenne ve hayatın doğal akışı gereği yapılması icap eden mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işler sözleşme bedeline dahildir. ...havalandırma sistemleri imalatlarının mütemmim cüzü olduğu ve bu testler yapılmadan havalandırma sistemlerinin steril ortam yaratıp yaratmadığının bilinemeyeceği, dolayısı...

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

üzerinde kaldığı, anılan şirketle sözleşme imzalandığı, ihaleye konu işin 12/09/2012 tarihinde bitirilmesi gerektiği, şirket tarafından 11/09/2012 tarihinde hava koşullarının uygun olmamasından dolayı ihaleyi yapan idareden 30 gün süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin kabul edildiği, 30/10/2012 tarihinde yine şirket tarafından...

...gün daha süre olduğu, sözleşmenin feshinin haklı sebebe dayanmadığının belirtildiği, jeoloji mühendisi tarafından düzenlenen 06/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda, hava koşullarının inşaat sezonu için uygun olmadığından dolayı yüklenici firma olan davacı şirkete iş başı yaptırılmadığı, 2012 yılında işin % 61 oranında gerçekleştirildiği...

havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı