söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta kullanılacak malzemenin (tüvenan, kum-çakıl, stablize...

...yılı içerisinde şantiyesini açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilgili...

...kullanılan işçiliklerin farklı olduğu, bunun için de yapılan imalatta kullanılan miktarlar ve işçilik saatlerinin bir tutanakla...

...düzeltmesini belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini...

...cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi... ...doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten...