YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
harcırah hakediş süresi - Arama Sonuçları
hakediş ödeme süresi , hakediş ödemeleri , hakediş raporu , hizmet işleri genel şartnamesi , laboratuar ...ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi : …
Teminat Süresinin Bitimi: Sözleşmede belirtilen (genellikle en az 12 ay olan) teminat süresi sona erer. Kesin Hakediş Neleri İçerir? Proje boyunca ödenmiş olan tüm geçici hakedişlerin toplamı.
...esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. ...alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki...
Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.
... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşin süresi ve sürenin uzatılması ” başlıklı 29 uncu maddesini... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı
tarihli son hakediş ve eklerinin incelenmesinde, toplam hakediş bedelinin ... Söz konusu hakediş eklerinde, .. ..2016 tarihinde süresi bitecek iş için alınan kesin teminatın süresi sözleşmede ...
”, İşe ait sözleşmenin; “Teminat süresi” başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “20.1. diğer hususlar , Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi
...Kısmı Yukarıda yer alan düzenlemelere göre hakedişin süresinde ödenmemesi nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi... Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6.
hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde...