Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. ...iş kaleminde belirtilen fiyatın %50'si oranında ara hakedişlerde ödenecek olup firma tarafından iş sonu projelerinin... ...şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

...kaldırım süpürge aracı” istenmiş, yüklenici bu araçlara sırasıyla … TL/gün, … Ancak 2 no.lu hakediş dışındaki diğer tüm hakedişlerde; 1 adet “9 m3 1700 su kapasiteli kaldırım süpürge... O halde; aynı aracın keşif artışına konu diğer adedi için de aynı fiyattan ödeme yapılması gerekmektedir.

...yapıldığı 16 no.lu dipnotta da; “İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine... ...BKK eki) Fiyat Farkı Kararname hükümlerine yer verilmiş ve hakedişlerde de mülga Kararname hükümlerine göre fiyat farkı... ...düzenleyen, inceleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri ile ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlileri...

...alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki... ...alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki... maddesinde yükleniciye taahhüdün gerçekleşmesi sırasında hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği 14.3.

...fazla ödeme yapıldığı ileri sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları... İdarece ileri sürülen itirazların bir kısmı da ara hakedişlerdeki bazı ödemelerin hatalı pozdan yapıldığı... ...fiyat tespiti yapılırken aynı maddede öngörülen öncelik sırasına da uyulmadığını, benzer idarelere ait analizler...

Sözleşme konusu yapım işinin yürütülmesi sırasında proje revizyonuna bağlı olarak imalat artış ve azalışları ... fiyatlar üzerinden hakediş ödemesi yapıldığı, düzenlenen hakedişlerde ise yüklenicinin belirlenen bu fiyatlara herhangi bir ... ihtirazı kaydının bulunmadığı, Yüklenicinin hakediş ödemelerinde herhangi bir itirazının olmadığı, 29/11/2021 tarihli ...

...hesaplanmasının nedeninin ise bu hakediş tarihlerinden önce def’aten ön ödemesi yapılan avans miktarından, her geçici hakedişte mahsup edilmeye başlanan avans tutarı için fiyat farkı ödenmesinin önüne geçmek olduğu,  İşin yürütülmesi sırasında ödenen avansın, geçici hakedişlerde mahsup edilmesinin başka bir iş ve işlem, fiyat farkı hesaplanmasının...

Ayrıca, duruşma sırasında sorumlu … tarafından Kurul Başkanlığına sunulan … 1. b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, (.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...esas alınacak ve güncel SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme yapılacaktır.

...cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesileceği kararlaştırılmıştır. ...maddesindeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş sahibinin cezai...