...takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahip olduğu hükmü getirilmiştir. ... ...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... ... Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen...

... YİGŞ’nin 40 ıncı maddesinin 8 inci fıkrası hükmüne göre kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının ... zorunlu olduğu, daha açık bir ifadeyle kesin hakediş raporunun kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ...

... düzenlediği 27.416,53 TL + KDV miktarlı ara hakedişi ödememiş olduğu ve bu halde aşamalı ödemesi ... göre hesaplama yapan ikinci bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınmasında bir isabetsizlik bulunmamasına ... ... ...itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 2.540,00 TL duruşma vekâlet...

yevmiye no.lu) ekli … no.lu Hakedişi Onaylayan … tek başına sorumlu tutulmuş ve Ek İlam hükmü sorumluluk yönüyle de tasdik edilmiştir. ... Diğer taraftan; söz konusu Temyiz Kurulu Kararında, Hakediş Raporunun “İdare” bölümünde …,

...oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.” hükmü, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ... Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır.

...Kanununun 50'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar... ... ...alındığı, sorguya konu poz kapsamında yapılan tüm ödemelerin iptal edildiği, kesin hakediş raporunun ...

Bu hükümlerden; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede geçici hakediş raporunun düzenlenmesinde, yapı denetim görevlileri ve yüklenici temsilcisinin birlikte... ... ...edileceğinin sözleşmesi hükmü olduğu dikkate alındığında, müştereken yapılması gereken tespite ilişkin yetki ve sorumluluğun taraflara ait olduğu,  geçici hakediş raporu düzenlenmesine...