...sürülerek iadesi istenmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı DSİ Genel... ...yükleme, boşaltma ve figüre bedelleri birim fiyata dahil olduğundan ayrıca ödeme yapılamayacağını... ...çıkarılan 19.1.2004 tarihli genelge uyarınca yeniden yapılan incelemede 16.041/1 ve 15.D.3...

...olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... ...verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına... ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir...

maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ...yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine dair... ...birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV...

maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ...yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine dair... ...birim fiyatları ve yapılmış ise tespit edilen yeni birim fiyatları ile sözleşmeye göre KDV...

...ilişkin taraflar arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti mümkün olmayan... ...nitelikleri taşımaması halinde iş sahibi eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden dönebilir... ...ayıbın ortaya çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla isteyebilir.

  Kabul Edilebilirlik Yönünden 35.  Buna göre yapılacak yeniden yargılama ise 6216 sayılı Kanun’un 50. ...kararda hiçbir şekilde tartışılmadığını, geçici ve kesin kabuller yapıldıktan sonra yasaklama...

...işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin... ...işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...zararına sebebiyet veren bütün sorumluların yeniden değerlendirilmesi talebiyle sorumluluk...