Geçici kabulü yapılan işlerde, idarece gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğine yönelik kayıt düşülmemişse veya yükleniciye ihtarda bulunulmamışsa, bu ceza kabul yapılmakla ortadan kalkacağından, talep edilmesinin mümkün olmadığı.
geçici kabul talep yazısı - Arama Sonuçları
...ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yazısına dayanarak iki önemli maddi olguyu tespit... ... İdare tarafından geçici kabul yapılmayan ancak kullanımına başlanan yapılarda, işin geçici kabulünün yapıldığı kabul edilir ki, bu durumda idare geçici kabulü yapmadığı iddiasıyla haklarını talep edemez.
... kabulünün yapılması ve hakedişlerinin ödenmesini talep ettiği, yapı denetim görevlilerince 23/03 ... idaresinin 07/04/2021 tarihli ve 23762530 sayılı yazısı ile yapı denetim görevlilerince 05/04 ... sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde ...
Hakkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder.
Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır. ... ...hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir. ... ...Müdürlüğünün 15.08.2012 tarih ve 19658 sayılı yazısıyla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine...
...İl Müdürlüğü'nün 31.01.2019 tarihli yazısından sözleşme konusu işle ilgili davacının... ... ...diğer taleplerin kabulünün yanında ödenmeyen hakediş alacağının bilirkişilerce hesaplanan 220.312,19 TL üzerinden ve nakdi teminat kesintisi yapılmaksızın kısmen kabulüne... ... geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat
... Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazısıyla geçici kabul komisyonunda yer alacak görevlilerinin ... Tutanağını hazırladığı ve anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak işyerine gidilen tarihin ...
İdare tarafından gönderilen başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin ... mekanik tesisat eksiğinin tespit edildiği, geçici kabul itibar tarihinin 24/03/2022 olarak belirlendiği, eksiklerin ... ... İşin geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin kabul işlemi yapılacaktır. ... … İşin geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin kabul işlemi yapılacaktır.
Yüklenici işi bitirip alacağını talep etmiş, ancak davalı iş sahibi eksik iş bulunduğunu iddia ederek geçici kabulü yapmamış ve teminatları iade etmemiştir.
... hakedişten kesilmesinin haklı olup olmadığı ile geçici kabul eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle yükleniciye ... işler giderim bedeli için açtığı alacak taleplerini ayrı değerlendirerek mahsup yapılmaksızın 20 ...