maddesinde geçici kabulün nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup, aynı maddenin 5/b bendinde, geçici kabulde eksiklikler tespit edildiğinde ve bunların yüklenici tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. ... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
geçici kabul süre ceza - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.
Esas işe ait sözleşmenin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 10.2 nci maddesinin birinci fıkrası ve yapım işleri geçici kabul tutanağı hükümleri uyarınca 155 günlük sürenin her bir günü için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0,3’ünün ¼’ü oranında ceza kesilmesi gerekmektedir.
Bu tarihin nasıl belirlendiği, hukuki sonuçları (gecikme cezalarının durması, teminat süresinin başlaması) ve geçici kabul onay tarihi gibi ilgili diğer tarihlerden farkı, mevzuat hükümleri ışığında açıklanmaktadır.
Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan …. ... Yeni Sarayı Kum Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi nedeniyle (Asıl İlamda belirtilen gerekçelerle) ……
maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde ... gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat ... ... Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.
İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? ... Eser sözleşmelerinde ve kamu ihalelerinde işin kabulü, sözleşme sürecinin en kritik aşamalarından biridir. ... Borçlar Kanunu , cezai şart , davanın reddi , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , ihtirazi kayıt , kabul tutanağı , Yargıtay 15.
Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? ... ...yüklenici) önce yazılı olarak eksiklikleri bildirmesi ve 10 gün süre vermesi, bu sürede giderilmezse ceza kesintisinin başlaması gerekmektedir. ... alt yüklenici sözleşmesi , cezai şart , eksik iş , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , itirazın iptali , menfi tespit , Yargıtay 6.
ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri





