...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısının iade edileceği, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirmesi halinde iade edileceği belirtildiği ve nakdi teminat kesintisinin iadesi de sözleşmenin 30/2.

...metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık... ...alınmakla birlikte, bu teminatların kapsamı, iadesi ile devir hallerinde devralan yükleniciden... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ...harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.12.2012 tarihinde oybirliği ile... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

...yapıldığı gerekçesi ile kesilen para cezasının iadesi hususunda yüklenici ile idare arasında... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “(

...gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 02.07.2019 gününde oybirliğiyle karar... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart