Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. ...Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı... ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla... sayılı kararı ile; “… sayılı kararı ile; “… YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi: Davacı... Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1. ...kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması...

...10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...sözleşmede 25/11-05/03 tarihleri arasındaki dönem havanın... ...süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam... maddesi ile, … ...gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş... ...kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden...

...olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14... ...vekilinin istinaf talebinin kabulü ile İlk Derece Mahkemesi... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında 29.04... ...olduğunu ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşmenin 14... ...tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda...

...594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması... ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde... ...2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine... ...alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karara... ...tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde...

...yazıda istenilen belgelerin yok kabul edilmesi gerektiği, bu... ...öte yandan mevcut inceleme süreci öncesinde … tarafından... ...gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi... ...diğer belgelerdeki imzalar arasındaki açık uyumsuzluk... İsteklilerden … ...tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin...

Taraflar arasındaki “alacak” davasından... Karar belirtilen nedenlerle bozulmalıdır.... ...incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği... geçici hakediş , kazanılmış... ...delil sözleşmesi olarak kabul edilen 20 ve 39. ...yükleniciye yapılacak ödemelerin kesin ödeme niteliğinde olmadığı... ...Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 04...

...16.11.2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on... ...Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.... ...teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği...