...ile … arasında sözleşmeye... ...çıkan kamu zararından geçici kabul komisyonu üyeleri de... ...yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak... ”ne ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında güncel... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin... ...tutarların; hakediş itibar tarihleri arasındaki imalat dönemlerinde...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... ...süresi içinde kısmi veya kati kabul öncesi meydana gelmediğini... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil... ...teminatı ile arasındaki farklar, geçici kabulden sonra... Taraflar arasındaki uyuşmazlık, bakım... Bu aşamadan sonra kesin kabule kadar geçecek... ...tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, 857.292,792...

...kesintisi alacaklarının tahsili ile kesin teminat mektuplarının... ...hkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen kara... ...gerektirici nedenlere ve özellikle kesin teminatların iadesi... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının... ...davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...maddesinde ise kesin teminat ve ek kesin teminatların iadesine... ...karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin... ...maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin... ...tasfiye edilebilir veya devredilebilir.

...teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren... ...süresinin 48 ay olduğu,  kesin kabulün geçici kabul... ...abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin... ...16/06/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... ...10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden... ...talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik... ...are Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı tarafında...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...şimdilik 20.000,00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından... ...davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1... ...23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...davacı yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine karar... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın... ...tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme...