...için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının...

...Başkanlığı’nın, 19/01/2022 tarihli ve 919426 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...çizimlerinin taraflarına verilmesi ve bahse konu donatı bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği, Yönündedir. anahtar teslim , bunker imalatı , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , Yeni birim fiyat

Yemek/… Kampüs” başlığıyla/üst yazısıyla, ekinde de sevk raporu ve dezenfeksiyon belgesi bulunduğundan etlerin ... fiyatı olup, 2015 yılı boyunca yemek birim fiyatında fiyat artışı yapılmadığından (yemek içerisindeki et fiyatı da ... hesabında etin piyasa fiyatı yerine ihale tarihindeki piyasa fiyatının sabit olarak kullanılmasının gerektiği, 4- Yapılan hesaplamada ...

...belirlenen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri bakımından herhangi bir... Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe... ...olması, kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi gerektiği, Kazı ruhsat izin sürecinin... İdare yazısı ve eklerinden; İşyeri tesliminin 15/10/2021 tarihinde...

...direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği, Belirtilmektedir... ...ise de, idaresinin 31/12/2021 tarihli ve 40230026 sayılı yazısında söz konusu bedelin yükleniciye iade edilmesinin...

...davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam edip edilemeyeceğinin sorulduğunu, müvekkil şirketin cevabi yazısında, 9 ay geçmesine karşın Karayollarından geçiş izninin alınmaması nedeniyle işin durduğunu, birim fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, bu sürecin ciddi bir maddi külfet de doğurduğu belirtilerek inşaat işinin tasfiyesinin...