... için ödenek öngörülmemiş ise de, sözleşme aşamasında fiili durum sebebiyle belirtilen yıla ödenek konulmasının önünde hukuki ... imzalanması, yer teslimi yılın sonuna doğru yapılan bu işte, yer teslimi ile birlikte işin bitim tarihinin 2023 yılında olduğu, sözleşmesinde bu yıla ait ödenek ...

maddesinde malların “idarenin ihtiyacı oranında” verilecek siparişler üzerine teslim edileceği yazılıdır. ...kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan...

...daha uygun olacağı, böyle bir işlem yapılması suretiyle fiili durumu yansıtmayan bir sözleşme imzalanmasının sorumluluğunun... ödenek aktarımı , ödenek dilimleri , sözleşme tarihi , sözleşme tasarısı 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

tarihinde imzalanmış olan anılan işe ait Sözleşmenin; “Sözleşmenin... Malın/İşin teslim alma şekil ve şartlan ile teslim programı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “10.3. ...bütçe emanetleri hesabına alındığı ancak henüz bütçeden fiili ödeme gerçekleştirilmediği anlaşılmış olup; bu tutarın...

...arasındaki fiyat değişimleri yaşanması muhtemel olduğundan teslim anındaki fiyatın teklif verilme aşamasında net olarak... ...176 nolu kararı) İhale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimlerinin mücbir sebep olarak...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi