, 4735 sayılı kanun , eser sözleşmesi , feshedilmeyen süre , gecikme cezası , ihtar zorunluluğu , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.
feshedilmeyen süre - Arama Sonuçları
… Devamı
- Feshedilmeyen sözleşmelerde süre uzatımları dahil işin bitirilmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasıdır. 2015/908 kararında, feshedilen bir işte, idarece hakedişte feshedilmeyen 10 günlük ihtar süresi karşılığı ceza yerine 273 gün karşılığı cezası uygulanmasının mümkün olmadığı hükmü verilmiştir.
Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur.
anahtar teslimi götürü bedel , birim fiyatlı iş , feshedilmeyen süre , fiziki gerçekleşme , fiziki oran yöntemi , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , sözleşmenin feshi
quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...
Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.
fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.
Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...
Sözleşme süresi, işin kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi için temel bir yükümlülük teşkil eder. Süre Uzatımının Diğer Mali Sonuçları 5.1.
(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.