2023/1504393 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Avrupa Yakası Mezarlıklarının Bakımı Onarımı ve Rehabilitasyonu İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
ek h 4 - Arama Sonuçları
… Devamı
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun anlaşılmasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
İşe ait “Birim Fiyat Teklif mektubu” nun 4 üncü maddesinde; “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”,
Bu hesaplama sonucunda bulunan 71.843.194,44 TL'lik tutar, pilot ortağın sağlaması gereken asgari tutar olan 74.240.000,00 TL'nin altında kalmıştır. Doğru Hesaplama: Kurul, mevcut ihalenin davet tarihi 02.07.2025 (yani 2014'ten sonra) olduğundan, Yİ-ÜFE bazlı doğru modülün kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
AİHM söz konusu tavrını pek çok kararında da sürdürmüştür (N./Federal Almanya Cumhuriyeti, 9132/80 16 Aralık 1982- Assanizade/Gürcistan 71503/01 8 nisan 2004 ). 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih başlıklı 21.
Tabloda yer verilen özel aykırılıklardan herhangi birinin ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de 600 sayısına ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
Şti.'nin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 2.540,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay'daki duruşmada vekille temsil olunan davalı ...
...sözleşmelerinde (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre imzalanan yapım sözleşmelerinin tamamı ve hizmet alımlarının önemli bir kısmı bu kapsamda ele alınmakta olup, eser sözleşmesi içerisinde mütalaa edilmektedir.) işin zamanında bitirilmemesi durumunda ödenecek olan gecikme cezası (ifaya ekli cezai şart), iş sahibinin en önemli hukuki...
... imalatların yapımını durdurduğu ve bu sürenin yaklaşık 40 gün sürdüğü, bu gerekçelerle de 22.06.2018 tarihinde yükleniciye 30 ... verildiği, bunun nedeninin ise “çalışılan dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının, yapı ... beyanlarını belgeleyecek bir evrakın bulunmaması olduğu ifade edilmektedir.
...Kamu İhale Kanunu (4734) ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735) çerçevesinde yapılan sözleşmelerde, tarafların yükümlülüklerini... Bu nedenle, sözleşmenin feshini haklı kılan bir neden olarak kabul edilmezler. Bu durumlar, genellikle mücbir sebep veya beklenmedik hal (aşırı ifa güçlüğü) olarak değerlendirilir.