Anılan Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. ... ... Kanun’un 10’uncu maddesinde ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden Kurum tarafından taahhütname ... idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya ...

... sözleşme tasarısında yer alan ancak sözleşme imza aşamasında uygulanamaz hale gelen bir hükmün değiştirilemeyeceğine ... hakkaniyete daha uygun olacağı, böyle bir işlem yapılması suretiyle fiili durumu yansıtmayan bir ... Gelinen bu aşamada, yapılan iş ve işlemlerin sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olacak şekilde ...

... cezalı ek süre verildiği, bu sürenin bitmesi aşamasında 11.02.2009, 23.02.2009 ve 26.02.2009 tarihlerinde ... gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla haksız ... ... ...ve su baskınının sondaj işinin yapılmasına engel teşkil etmediği, dolayısıyla yaşanan olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği sözleşmenin idarece feshedilmesinin...

...hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak...

... gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve ... kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ...

... ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme cezası olarak kesilen bedel alacağı ve davalının edimini gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklı...

...yönünden bozulduğu ve akabinde tashihi karar aşamasından geçerek kararın 22.02.2010 tarihinde... ... ...tescil isteminde bulunulduğu ve davanın ihale ve sözleşme tarihinde derdest olduğu halde, ihaleye çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın, Manisa 2.