... verilen sürenin 25/01/2012 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği, ek ... gerektiği, mücbir sebep halinde nedensellik bağının kalktığı, meydana ... ... ...makinenin arızalanması nedeniyle idarece yüklenicinin talebinden daha az süre verilmesi ve bu sürede arızanın giderilmemesi...

...ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. ... ... müteakip, sözleşmesinde belirtilen sürede yüklenici tarafından bir revize ... programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ...

...bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ... ... süreyi de dikkate alarak, kalan sürede harcayıp harcayamayacaklarını göz ... edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ... ... ... sebebiyet verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu ... halinde en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

...davacının 20.657,00 TL gecikme cezası isteyebileceği belirtilip bu imalâtların ne kadarlık sürede giderilebileceği açıklanmamış olduğu gibi belirlenen miktarın tüm sözleşme...

... her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü, Aynı Kanun’un ... bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). ... ...başlıklı 7’nci maddesinde “…10.Çalışanların doğum izni, rapor, istirahat türü nedenlerle eksilmeleri durumunda, eksik personel sayısı kadar idare tarafından personel talep edilebilecektir...

...alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. denilmiştir. ... Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49' uncu...