... nin 2017 yılı personel giderlerinin, 2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden ... edilmesi neticesinde kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle toplam ... ... ...belediyede toplam personel giderlerinin bu bedeli 15.06.2017 tarihi itibariyle aştığı... ... Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49' uncu maddesinde...

...yüklenicinin teminatının süresinin dolması nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle de 16.11.2016 tarihli ve 7869 yevmiye nolu ödeme emri belgesi ile Üniversite bütçesinden... ... Şöyle ki; her ne kadar sorumlu … kesin teminat mektubunun süresi geçtikten 21 ay sonra...

... Dairemizin hükmüne uyulan 27.03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar sayılı ilamında ... yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile ... kaçındığı yararların kalan iş bedelinden düşülmek suretiyle bulunması gerektiği ... ... ... davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme ... kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı, yaptığı bu işlerle ... de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı ...

Hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi halinde bu ... sebebiyet verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu maddesinin 4 ... oluşması halinde en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

...gecikme cezası isteyebileceği belirtilip bu imalâtların ne kadarlık sürede giderilebileceği açıklanmamış olduğu gibi belirlenen miktarın tüm sözleşme bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır. ... Hukuk Dairesinin 09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.