...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto... ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki davadan dolayı Beyoğlu 1. gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme ...isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği...

...tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden... ...cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin... ...kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı-birleşen... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

gecikme cezası , tip şartname , tip sözleşme Başkanlığı ile ... Gecikme cezası da buna göre hesaplanmıştır.

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. maddesi ile, … maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2.

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...nitelikleri taşımayan talepler için Kuruma başvuruda bulunulmaması gerekmektedir... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde...

...Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde... ...Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname... ...0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir. ...fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım...