...unda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin... ...yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi... Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.”  ...Şartname’de belirtilen türde alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme Alacaklarının...

...takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...buna rağmen davacı şirketin işi öngörülen sürede (17.04.2018 tarihinde) bitiremediği, bunun...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...yüklenici firmanın 19.12.2018 tarihli (yasal süreden 13 gün sonra) …- Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ...2018 tarihi ile 15.11.2018 tarihleri arasında cezalı çalışmıştır.

...Usulü Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi... ...öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın... ...ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin...

...sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi...

...tazminini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265.103... ...işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası... Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir. ...k, işin çeşitli nedenlerle belirlenen bu sürede bitirilememesi üzerine davacı yükleniciy...