Günlük %1 Gecikme Cezası Sözleşme Bedelini Aştı: Sayıştay'dan Emsal 'Hakkaniyet İndirimi' Kararı! maddeye dayanarak bu cezayı takdiren indirebilir.
ceza tutanagı - Arama Sonuçları
Yargıtay Uyardı: Daireyi İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme Cezası Alamaz! Aksi takdirde, ciddi tutarlardaki ceza alacakları kaybedilebilir.
Sözleşmede kararlaştırılan bu ceza koşulu, hukuksal niteliğince Türk Borçlar Kanununun 179/2 maddesinde öngörülen “ifaya ekli ceza” niteliğindedir.
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? maddesi, cezai şartın nasıl uygulanacağını açıkça belirtmiştir.
Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….
KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.
eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Bu nedenle, bu sürenin tamamı için ceza uygulanması, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam …..
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir.
cezalı çalışma , fiyat farkı , Pn