Yargıtay kararlarında, feshedilen sözleşmelerde gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğu ve sözleşme sona erdikten sonra tekrar sözleşmeye dönülerek ceza kesilmesinin hukuki olmayacağı belirtilmiştir.
ceza kesilmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
Sayıştay denetçisi, bu ilave 185 günlük sürenin mevzuata aykırı olduğunu ve 38 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğini iddia ederek kamu zararı bulmuştur.
...tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 30.000,00 TL'nin davalıdan...
Buna göre, süre uzatım kararıyla verilen bu ek süreye de uyulmayarak işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle yüklenici firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir.
Kamu İhale Kanunu’nun dördüncü kısmı, Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlığı altında, bu sorumlulukları detaylandırır.
Bu itibarla; denetim aracı yönünden eksik çalışmanın söz konusu olmadığı 1 no.lu hakediş ile alakalı olarak sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının kesilmesine mahal bulunmadığından ve kamu zararı oluşmadığından, sorumluların karar düzeltme itirazları kabul edilerek; 45 sayılı İlamın 7’nci maddesi ile verilmiş...
... kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici, taşeron veya tedarikçilerden kesilmesi gereken cezaların, davacı şirket tarafından hesaplanarak 05.07.2008 tarihli yazı ile ... edildiğini; ancak davalının, bir kısım yüklenici, taşeron veya tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00 TL olmak üzere fazlaya ...
Şti.’ne Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ...
Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin on binde ikisi oranında ceza uygulanır.”
...yapıldığı halde 19.10.2016 tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle 60 gün ek süre verilmesi nedeniyle yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmediği iddia edilmekte ise de; Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; İşin yapılacağı yerin bir kısmının 01.04.2013 tarihinde...