İdare ihaleye çıkarken, işin süresini (örneğin 300 gün) belirlerken, araya girecek kış aylarını ve çalışılmayan günleri hesaba katarak bu süreyi verir. Çalışılmayan günler demek, çalışmanın yasak olduğu anlamına gelmez.
çalışılmayan günler - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmadığı günler 15.12-01.04 tarihleri arasındaki 108 (yüzsekiz) gündür. çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı
İş Mevzuatı Yorumu: Mahkeme, yol ve yemek ücretinin sosyal yardım olduğunu ve İş Kanunu'na göre (sözleşmede aksine hüküm yoksa) fiilen çalışılmayan günler için ödenmeyeceğini belirtmiştir.
Davacı, davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle...
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı
Havanın fen noktasında çalışılmayan günlerinin hangi tarih aralığında belirleneceği ihale dokümanın içerisinde yer alan sözleşme tasarısının (9.4.) maddesinde yer almaktadır.
...29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen... Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.12-01.04 (108 gün) arasıdır. İdarenin Görüşü: Verilen 144 günlük ek sürenin, çalışılmayan dönemi zaten kapsadığını ve Sözleşme Md.
...29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen... Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.12-01.04 (108 gün) arasıdır. İdarenin Görüşü: Verilen 144 günlük ek sürenin, çalışılmayan dönemi zaten kapsadığını ve Sözleşme Md.
anormal mevsim koşulları , aşırı yağış , havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , kar yağışı , mücbir sebep
Analizin Sonucu İdareler için ders: Kontrol teşkilatında görevli her kamu görevlisi (kontrol mühendisi, gerçekleştirme görevlisi), imzaladığı hakedişin sadece metraja değil, sözleşmenin tüm hükümlerine (süre, gecikme cezası, çalışılmayan günler vb.) uygunluğunu da kontrol etmekle yükümlüdür.