...davacı şirketin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle Kurum ihalelerine... ...tespit edildiği Temmuz 2009 tarihinden, kira sözleşmesinin feshedildiği Ağustos 2011 tarihine... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...aykırı davranılarak yeniden taksitlendirilen kira borçlarının da ödenmediği dikkate alındığında...

...tadilatı ve ek bina yapım işi “için eser sözleşmesi niteliğinde sözleşme imzalandığı... Aslında bu hükmün kaynağı Türk Medeni Kanunu'nun 2. Aşırı ifa güçlüğünün müeyyidesi, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 136/1.

İşine Ait Sözleşme niteliği itibariyle dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi olup, sözleşme iş sahibi olarak davalı ...

İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. ...değildir (Turgut Uygur, Açıklamalı-içtihatlı Borçlar Kanunu 7. fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369. maddesi) düzenlenmiştir.

…” 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun;  “ Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...mevzuatına uygun olmadığı gibi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 26 ncı maddesi hükmü ile... ...ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar... Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş... ...Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine... Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...itibarıyla yürürlükte olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 472/3 ve 476 maddeleri...