İhale Komisyonunun Çalışma Esaslarında Devamlılık İlkesi Kamu ihalelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ihale komisyonlarının mevzuata uygun olarak kurulması ve çalışmasına bağlıdır.
bağ kur - Arama Sonuçları
… Devamı
Kurulun Kararı: Mahkeme Kararı Sadece Davacı İçin Bağlayıcıdır Kamu İhale Kurulu, B firmasının bu talebini reddetmiştir.
(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/73 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, uygulama projesinde değişikliğe gidilmeksizin bir imalat kaleminin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamından çıkartılarak birim fiyata dönüştürülmesinin sözleşme hükümlerine uygun düşmeyeceği.
Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tesislerde Sundurma Yapılması Yapım İşi” nde; revize fiyat uygulanması hususunda taraflar arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konu hakkında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
(Yüksek Fen Kurulunun 02.03.2022 tarih ve 2022/66 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde mimari uygulama projesinde yer alan “Taşıyıcılı/Taşıyıcısız %1000 Elastik SPS Modifiyeli Bitüm Esaslı Su...
(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2022 tarih ve 2022/20 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde mimari uygulama projesinde yer alan fakat diğer uygulama projeleri ve teknik şartnamede yer almayan imalatın sözleşme bedeline dahil olarak yapılması gerektiği.
Kurulun Değerlendirmesi: Geçerlilik Süresi Biten Teklif Bağlayıcı Değildir Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin iddiasını esasen haklı bulmuştur. Kurul'un kararının temelinde, teklif geçerlilik süresinin sona ermesinin, isteklinin teklifiyle olan hukuki bağını ortadan kaldırdığı prensibi yatmaktadır.
(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
(Yüksek Fen Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, teknik şartnamede yer alan fakat uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayan imalatlar sözleşme bedeline dahil değildir ve bu imalatlar ile ilgili iş eksilişi yapılamaz.
...yazısında “Kurulumuz görüşünün” talep edildiği görülmekle birlikte, Kurulumuzca değerlendirilmesi istenilen konunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara bağlanmak üzere incelenebilecek Ek 1 inci maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş ve değerlendirmelerinin bir biri...