...karşılaştırılmasına, Fiyat farkı hesaplaması yapılırken ise, avans verilen işlerde, o hakediş tutarı olan An’den, o hakedişte, mahsuplaşması yapılacak başka bir ifade ile kesintisi yapılan avans miktarı çıkartılarak bulunacak...

...üzere inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine, icra takip tarihi olan 22/03/2018 tarihten itibaren asıl alacağa avans faizine hükmedilmesine karar verilmesini yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini... ... ...sebebiyle belirtilen sözleşme hükmü gözetilerek yapılan hesaplamada; sözleşme bedeli olan 18.149.431,26-TL'nin...

... raporunda toplam 348 günden 158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak ... 000,00 TL'sine dava, kalanına ıslah tarihinden itibaren avans faizi işletilmesine, davacı vekili dava dilekçesinde her ne kadar ...

...farkı alacağının fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL'sinin işleyecek avans faizi davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. ... ...programına uygunluğuna göre hesaplandığını ve söz konusu hesaplamaya göre yüklenici lehine ve aleyhine durumların ortaya...

...müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. ... ...edilen mallar arasında teslimde gecikilen kısım kadarıyla hesaplama yaparak hatalı ve eksik inceleme ile hüküm tesis...

...alacağı ile ilgili olarak taleple bağlı kalınarak ticari faizi ile birlikte tahsil kararı verilmesi yerine bu husus... ... ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası

...olan 17/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep ve... ... Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ... ...giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 5-Yatırılan gider avansından kalan kısmın davacıya ilk derece mahkemesince...