... ise; Hafriyat istiap bedeli ücreti tariflerinin her yıl Mersin ... tasarruflarının bulunmadığı, bu nedenle hafriyat istiap bedelinin yüklenici ... ... ... ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak birim fiyat teklif ... halinde, proje değişikliği neticesinde doğacak fazla işçilik ...

... sahte belge kullanılması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı ... maddesinin uygulanmasının da mümkün olmadığı iddialarına yer ... ... ...emsal karar nedeni ile konunun incelenmesine karar verilmiş olup ikinci bir yazılı emrimize kadar ilgi(b...

Her ne kadar bu olur dayanak gösterilerek, ..

... etkisi saptanıp, davacının ne kadar süre uzatımına hak kazandığı ... gecikme cezası belirlenmeli ve davacının gecikme cezasının istirdadı ...

...sebep veya idarenin kusuru gibi nedenlerle verilen cezasız süre uzatımları da dâhil olmak üzere süresinde... ... Her ne kadar, tarihsel yorum yöntemi ışığında yapılan...

... sağlam zemine ulaşılana kadar kazılacak ve 300 doz grobeton ... teslim götürü teklif bedeline dahil olduğu ve bu nedenle herhangi bir ödeme yapılamayacağı ...

...öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş...