Bu haliyle sözleşmenin 24.2 maddesi gereğince teknik eleman bulundurmama cezasının daha önceki ara hakedişlerden kesilmemiş olması, iş sahibi davalı idarenin ceza kesintisinden zımnen vazgeçtiği sonucunu doğurmaz.

d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri, … ... Hizmet aracı , kamu zararı , kasko , sigorta bedeli

...492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45... ... ...tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır.

...getirmemesi sonucu sözleşme feshedildiği halde ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle toplam... ... ...cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya...