İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir. ... ...sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28.

... teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, yüklenicinin teklifini ihale dokümanında ... bedellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme esasına aykırı ... tariflerine atıfta bulunulmasının işin yapımında uyulacak teknik şartları vurgulamak ...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03/06/2021 tarihinde yapıldığı, parselde ... artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler ... ... Bahse konu işte; 03/06/2021 tarihinde yapılan “İşyeri teslim ... halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı 03/06/2021 tarihi ile ... ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle ...

... ak tespit edildiği, iş artış ve eksilişi yapılması halinde geçerli olabilecek ... Değişikliği Bakanlığının 18.185 no’lu iş kalemi olabileceği, Yönündedir ... ... Anahtar teslimi götürü bedel işte, uygulama projesi ve mahal listesinde yer ... imalatın meydana getirilmesinde yapılan işlerin bedellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin, ATGB ... olmadığı, böyle bir değerlendirmenin “anahtar teslimi götürü bedel” esasına aykırı olduğu ...

...artışı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yaptırılmaması halinde iş eksilişi yapılamayacağı İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; MU... ... ...özelliklerine yer verilmediği, Yukarıda yapılan tespit hüküm ve açıklamalar birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte, yüklenicinin teklifini, sözleşmenin 6 maddesi gereği, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerini...

... olduğu, Sözleşmenin 8 inci maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ekini teşkil ... değişikliği sonucu iş artışı ve iş eksilişi meydana gelmesi halinde bu imalatlara ...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerin tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yapılan işin; işe göre gerçekleşme oranının nasıl tespit edileceği önemli bir husustur. ... ... hesaplanmayacağına dair hüküm bulunan bu işte; sözleşme ve eki ihale dokümanları olan ... tutarı ilave edilmek suretiyle yapılan iş kalemlerine karşılık ödenecek gerçek ...