...davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi... ...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı...

...ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş...

...Kanunu’na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...görüşü ve değerlendirmesi; İşin yer tesliminden sonra 29/09/2020 tarihinde... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ... yıl için öngörülen ödenek … proje maliyetinin %10’undan az olamaz...

...Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ...İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olama...

...dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

...ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını... ...beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre... ...yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması...