...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...görüş ve değerlendirmesi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile akdedildiği... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
anahtar teslim iş artışı - Arama Sonuçları
… tarihinde … TL bedelle …’ya anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen ve … tarihinde sözleşmesi imzalanan …’nde iş artışı kapsamında yapımından vazgeçilen işlere ilişkin fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesine uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmıştır.
...quot;Öncelik Sırası Kararı (HMK 193) Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde, ihale... sayılı kararı incelenmiştir. ...İş Talebi Davacı yüklenici, anahtar teslim götürü bedel Spor Salonu Yapım... Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.
... lar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda ... güncellenerek yeni birim fiyatların belirlendiğini, iş artışına konu imalatların ihale CD’sinde bulunduğundan ... edilen birim fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti arasındaki ...
...5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine... ...belirtilmesine rağmen işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi... İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma...
anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , işin tasfiyesi , sözleşme bedelinin , tasfiye
(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
Bu analiz, anahtar teslimi götürü bedel bir yapım işinde, projede ve mahal listesinde yer almayan ancak teknik şartnamede genel olarak geçen çatı ve çelik söküm işleri için iş artışı yapılıp yapılamayacağını incelemektedir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , teknik şartname , uygulama projesi , Yıkım İşleri
...ahtar Teslim İhalelerde Metraj Sorumluluğu Anahtar teslim götürü bedel usulüyle yapıla... ...gibi teknik dokümanları isteklilere sunar ve işin tamamının sabit bir bedel üzerinden... ...İçin Çıkarımlar Bu KİK kararı, anahtar teslim götürü bedel ihalelerde metraj konusunun...
...Talebi ve Uyuşmazlık Bir onarım işi, anahtar teslim götürü bedel sözleşme (mülga 818 s... md.) ile ihale edilmiştir. Yüklenici, işi bitirdiğini ancak idarenin 4. (Yargıtay Kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...