...tespitlerde de; proje kapsamında, İdare veya yüklenici tarafından Atıksu Toplama... iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim... ...gösteren hatların derinliklerinde yer altı su seviyesi yüksek ve zeminin neojen... ...isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme Bedeline eklenmesi gereken böyle bir... yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “…

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim... ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası... ...uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

...yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. .-TL kâr mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden itibaren... ...yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin... Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27.

...ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif... -TL birim fiyat sözleşme bedelli “.. götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı ...miktarı ile bu iş kalemleri için; yüklenici tarafından teklif edilen birim...

...birim fiyat teklif cetvelinde) yer alan, yüklenicinin teklif verdiği aynı iş... ...kısımlarında ise anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler için belirtilen esasların... ...götürü bedel kısmı için yapılacak iş artışı/eksiliş hesabında birim fiyat... ...fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının... ...adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının... ...belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.