...20.657,00 TL gecikme cezası isteyebileceği belirtilip bu imalâtların ne kadarlık sürede giderilebileceği açıklanmamış olduğu gibi belirlenen... ... bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına ... isteminde bulunulabileceğine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi ...

Her ne kadar sorumluların savunmalarından, sözleşmenin uygulanma ... konusu işte artış meydana geldiği, bu nedenle de iş artışına gidildiği belirtilmiş ... ... (Sayıştay 6.Dairesinin 06.04.2017 tarih ve 451 sayılı kararı)

Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın... ... Şöyle ki; her ne kadar sorumlu … kesin teminat mektubunun süresi geçtikten 21 ay sonra...

... hükümlerine göre işin bitim tarihinin 04.06.2017 olduğunu, ancak bölgenin coğrafi yapısı ... yapıldığını, ek iş alanında kaya kopması nedeniyle iş makinesi çalışanının hayatını ... müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi ...

Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın... ... Şöyle ki; her ne kadar sorumlu … kesin teminat mektubunun süresi geçtikten 21 ay sonra...

...ihale kapsamında yapılan imalatlar neticesinde bozulan yolun iyileştirilmesinin... ... ... inşaat sahasının 15/08/2015 tarihinden 2017 yılı sonuna kadar terör riskine karşı ... yüklenicisi tarafından başvuru tarihine kadar kullanıldığı, yüklenicinin kısmi ...