...ile bağdaşmadığını, 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... maddesinin atfıyla uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun'un 428. (Yargıtay 6. ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

...talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011 olduğunu tespitine, birleşen davanın... ...nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...124951/1, 124953/1, 124954/1, 124995/1, 125116/1 Ada Parseller Park Alanı Atıksu ve Yağmur... ...ilgili olmayıp, 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesindeki gibi bilgi eksikliklerini düzenlediği... ...değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçici teminatının da gelir kaydedildiği, anılan...

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun un Kuruma itirazen şikâyet başvurusu başlıklı 56. maddesinin 4., 5. 3'ü aşan kısmın iadesi , geçici teminat , gelir kaydetme

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda ve Tüketim Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. ...iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer işe uygun...