... incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre ... yükleniciye bildirildiği, Her ne kadar İdaresinin 23/10/2020 tarihli ve ...

... yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ... sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kabul tarihine veya ... varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ...

... yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre ... için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi Başkanlığından ilişiksiz ... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu ... ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı ...

...ın; “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinde... ... ... programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ...

Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.(1)(2) …” ...

...yürürlüğe giren 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun... ... ...işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine kadar imalat girdilerinde beklenmeyen fiyat artışlarının... ... ...milletvekilleri tarafından 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle firmaların bu dönemde...

...sayısı belirtilen kararı ile Vergi Kanunları ile Bazı Kanun... ... ... görüşünde; yüklenicinin talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde işe ... onaylı iş programına göre 01.08.2018 tarihi itibariyle toplam iş gerçekleşme ... durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı, 7161 ...