...2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalı taraftan... ... ... ihale feshedildikten sonra dahi 2017 yılı Haziran ayına kadar idarenin herhangi bir kamulaştırma faaliyetinde ... önemlisi, Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2017/707 esas, 2018/30 karar sayılı ilamında ... olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme nedeniyle davacı/yüklenici tarafın müspet ...

...2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalı taraftan... ... ... ihale feshedildikten sonra dahi 2017 yılı Haziran ayına kadar idarenin herhangi bir kamulaştırma faaliyetinde ... önemlisi, Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2017/707 esas, 2018/30 karar sayılı ilamında ... olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme nedeniyle davacı/yüklenici tarafın müspet ...

...de ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda... ... ... şartlarına göre belirlendiği, bu nedenle uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek sözleşme yılı birim fiyatı tespit edildiği iddia ... Başkanlığınca yayımlanan ve 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olan rayiçleri ...

... Şikâyete konu ihalenin tarihi her ne kadar yılın ilk dört ayında yer almasa ... Başkanlığınca 05.05.2023 tarihine kadar uzatıldığından Tebliğ’in anılan ... şikayete konu ihalede isteklilerin 2021 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarını da ... açısından 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 tarihli belgelerin de sunulabileceği sonucuna ...

...Dairesi Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında; dava... ... ...borcunun olmamasına rağmen, 2013 yılı 12. ... ... maddesinde; Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve SGK'ya olan borçları ... kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ... ... ...üzerinde bırakılmasına, 7-Artan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde...

... gün idari izin verildiği, idari izin nedeniyle idarece yeterli teknik eleman görevlendirilemediğinden ... aranmadığı, ülkemizin 15 Temmuz 2016 yılında hain bir kalkışmaya maruz kaldığı ... ... ... koruma kurulundan onaya tabi olması nedeniyle yüklenicinin bu iki peronun imalatlarına ... peronun yapımının beklenen süre kadar geciktiği, süre uzatımı olarak verilen ... kapsamında 20.03.2017 tarihi ile 12.05.2017 tarihi arasında kalan 53 günlük sürenin ...