...BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” ,

İş bitim tarihi 19.09.2007 olarak belirlenmiş olan … İnşaatı sözleşmesinin yüklenicinin gerekçesiz olarak işi durdurması nedeni ile 23.03.2007 tarihli ihtarname ile verilen 20 gün sonunda değil 118 gün sonra 18.07.2007 tarihinde feshedilmiş olup, fesih kararı işin yasal süresi içinde yani iş bitim tarihinden önce verilmiştir.

Bu hükümlere göre, 06.06.2018 tarihinde işyeri teslimi yapıldığı, işin bitim tarihinin de 10/02/2019 olarak tespit edildiği, dolayısı ile idarenizce verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine göre tespit edilen bu tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

...karşısında) oy çokluğuyla, 6085 sayılı Kanunun 57'nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Sayıştay'da karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, Karar verildiği 28.12.2022 tarih ve 52777 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

...kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmesi gereği 1 Aralık-1 Nisan günleri arasında ihale konusu işin yapımına ara verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren işi tamamlama süresinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri yer almaktadır.