Dairesinin 9.3.2023 tarih ve 10899 sayılı kararı) Resmi birim fiyatlar kullanılarak yeni birim fiyat yapılan hallerde sözleşme yılı resmi birim fiyatları kullanılması gerekirken sözleşme yılından bir önceki yıl resmi birim fiyatlarının  güncellenerek kullanılması mümkün değildir.

Dairesinin 4.2.2016 tarih ve 303 karar nolu kararı) Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün olduğu.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.01.2013 tarihli ve 36024 sayılı kararı) Hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili...

(Kamu İhale Kurulunun 29.05.2024 tarih ve 2024/UH.I-722 nolu kararı) İşçi ücretlerinin her ayın belirli bir döneminde ödeme yapılacağına yönelik düzenleme yapılması, hakediş ödenmese de bu günlerde ödeme yapılacağının aksi durumda ceza kesintisi yapılacağının ihale dokümanında ifade edilmesi mevzuata aykırı değildir.

Davacı yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayıt numaralı sözleşme ile Trakya Kalkınma Ajansı Edirne YDO Hizmet Binası...İge Evi Restorasyonu İşi yapımını üstlenmiştir.

2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

(Kamu İhale Kurulunun 04.05.2023 tarih ve 2023/UY.II-703 nolu kararı) Fiyat dışı unsura yönelik düzenlemeler ilana yansıyan bir konu olup, ilanı takip eden 10 gün içerisinde şikayete konu edilmesi gerekmekte olup, bu süre bitiminden sonra, ilana yansıyan fiyat dışı unsur...