... göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtilerek, arada geçen ... ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler) 1 defadan fazla (revize ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin 661.138,52 TL olduğunu belirtmesi üzerine anlaşmazlık oluştuğu yönündedir.

...4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Yapım İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “ Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; (

Dosya arasında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi olduğu ve bu tarihe itibar edilerek geçici kabulün yapıldığı anlaşılmıştır.

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. ...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Hukuk Dairesinin 01.04.2021 tarih ve 2021/1313 E., 2021/1360 K.

... Kurulu Kararı ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük ... 05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından geriye ... Dış çapı 110 mm PN16 HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına karar verildiği ...