yüksek fen kurulu 2022 41
Cevap:
Yüksek Fen Kurulu (YFK), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında önemli bir rol oynar. Kurul, yapım işleri ve ilgili danışmanlık hizmetleriyle ilgili sözleşme anlaşmazlıklarına yönelik görüşler sunar. Bu kararlar, idareler için yol gösterici olsa da, bağlayıcı değildir ve yükleniciler mahkemeye başvurma hakkını saklı tutar.
Örneğin, 2022 yılında alınan bir kararda, bir yüzme havuzu yapım işinde ödenek yetersizliği ve hakediş gecikmeleri nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık ele alınmıştır. YFK, bu durumda idarenin kusurlu olduğuna hükmetmiştir. İdari işlemlerin gerisinde kalması ve ödenek yetersizliği nedeniyle yüklenicinin iş programını gerçekleştirememesi, idareye yüklenen bir sorumluluktur. Bu nedenle, YFK, geçici hakediş ödemelerindeki gecikme süresini hesaplayarak süre uzatımı verilmesini ve eksik harcanan ödeneğin bir sonraki yıla aktarılmasını uygun görmüştür.
YFK kararları, ortaya çıkan karmaşık durumların çözümüne ışık tutar. Yaka Danışmanlık olarak, bu tür durumlarda firmalara destek sağlıyor ve yasal haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. İlgili mevzuatın doğru yorumlanması ve uygulanması, hem idarelerin hem de yüklenicilerin çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır.
Örneğin, 2022 yılında alınan bir kararda, bir yüzme havuzu yapım işinde ödenek yetersizliği ve hakediş gecikmeleri nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık ele alınmıştır. YFK, bu durumda idarenin kusurlu olduğuna hükmetmiştir. İdari işlemlerin gerisinde kalması ve ödenek yetersizliği nedeniyle yüklenicinin iş programını gerçekleştirememesi, idareye yüklenen bir sorumluluktur. Bu nedenle, YFK, geçici hakediş ödemelerindeki gecikme süresini hesaplayarak süre uzatımı verilmesini ve eksik harcanan ödeneğin bir sonraki yıla aktarılmasını uygun görmüştür.
YFK kararları, ortaya çıkan karmaşık durumların çözümüne ışık tutar. Yaka Danışmanlık olarak, bu tür durumlarda firmalara destek sağlıyor ve yasal haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. İlgili mevzuatın doğru yorumlanması ve uygulanması, hem idarelerin hem de yüklenicilerin çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır.
