TL’lik kamu zararına sebep olmuştur. ...uzatımı konusunda yetkisinin olmadığı, Acze düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında...

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...belirlenecek benzeri diğer hallerden olduğunu, bu durumun yükleniciden kaynaklanmadığı gibi yüklenicinin taahhüdünü...

...işe başlatmama tazminatı ödenmesi neticesinde … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak, 5018... Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in...

’nın İlama konu edilen kamu zararından sorumlu olmadığı iddia edilmiştir. ...ödeme emri belgesine eklenen bir gerçekleştirme belgesi olup yükleniciden kesilen gecikme cezası tutarının eksik olmasına...

tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

...teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi sonucu oluşan …TL kamu zararının …TL’si tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına... ...tahakkuku bildirilen gelirin muhasebe kayıtlarına alınması ve tahsilinin takibi muhasebe yetkilisinin sorumluluğundadır... ...güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edilmesi gerekmektedir.

...edimini gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklı olarak uğranılan zararın tazminine ilişkindir. ...aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek yükleniciden kaynaklanmayan gecikmenin sözleşmenin 25.1 maddesi... ...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

...alacaklı herhangi bir zarara uğradığını iddia etmek veya zararının şümulünü ispat etmek zorunda kalmadan, tazminat... ...ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.”, ...tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.