yüksek hakem kurulu kararları kesin midir - Sayfa 26

yüksek hakem kurulu kararları kesin midir - Arama Sonuçları

Gecikme Cezası Neye Göre Hesaplanır: İlk Sözleşme Bedeli mi, Yoksa İş Artışlı Toplam Bedel mi?

Yaka Danışmanlık
27/10/2025

...Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'nun talebi üzerine... ...kesilmesi gerektiğine hükmeden kararlarıyla da paralellik göstermektedir... ...temel dinamiğine ve ahde vefa ilkesine aykırıdır. ...kamu zararını önlemek adına yüksek bedeli esas alırken, kimileri...

~~hakem~~ ~~midir~~

… Devamı

İş programının gerisinde kalındığı takdirde düşük olan (Pn) değil endeks kullanılmalıdır.

12/04/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022... ...oluşan anlaşmazlıkla ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Tamamlayıcı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

28/03/2024

...çıkan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir... (Yüksek Fen Kurulunun 23.02.2022... ...Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Sözleşmenin uygulanması sırasında teknik şartnamenin rekabet şartlarını kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınır mı?

12/05/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 24.12.2020... ...bitmiş (End of Life) cihazlar kesinlikle kullanılmayacaktır... ...ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

30/03/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 16.02.2022... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın... ...arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Birim fiyatlı işte iş kalemi analizinde yer alan imalatlar için pursantaj oranı belirlenerek ödeme yapılamaz.

19/05/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 07.06.2021... Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış... ...olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projesinin bedeli hangi durumda yükleniciye ödenir?

19/03/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 18.02.2021... ...sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve...

~~hakem~~ ~~kurulu~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Ödenek diliminin sözleşmede değil idari şartnamede belirlenmesi.

14/04/2024

...düzeltilip düzeltilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın... (Yüksek Fen Kurulunun 25.05.2022...

~~hakem~~ ~~kararları~~ ~~midir~~

… Devamı

Şirket Birleşmelerinin Kamu İhalelerine Etkisi: KİK’in Külli Halefiyet Kararının Analizi

Yaka Danışmanlık
27/10/2025

Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) 2009/DK... KİK, bu ticari hukuk ilkesini kamu ihale mevzuatına... ...yasaklı bir kişinin %49 gibi çok yüksek bir hisse oranına sahip... ...yeni şirkete de sirayet edecek midir?

~~hakem~~ ~~kararları~~

… Devamı

Usulsüz tebligat geçersiz tebligat mıdır? Fesih ihbarnamesinin EKAP üzerinden gönderilmesi.

23/04/2024

...TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı... ...onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve... ...denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal...

~~yüksek~~ ~~hakem~~ ~~midir~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

yüksek hakem kurulu kararları kesin midir - Arama Sonuçları

Gecikme Cezası Neye Göre Hesaplanır: İlk Sözleşme Bedeli mi, Yoksa İş Artışlı Toplam Bedel mi?

İş programının gerisinde kalındığı takdirde düşük olan (Pn) değil endeks kullanılmalıdır.

Tamamlayıcı imalatlar sözleşme bedeline dahildir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında teknik şartnamenin rekabet şartlarını kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınır mı?

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Birim fiyatlı işte iş kalemi analizinde yer alan imalatlar için pursantaj oranı belirlenerek ödeme yapılamaz.

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projesinin bedeli hangi durumda yükleniciye ödenir?

Ödenek diliminin sözleşmede değil idari şartnamede belirlenmesi.

Şirket Birleşmelerinin Kamu İhalelerine Etkisi: KİK’in Külli Halefiyet Kararının Analizi

Usulsüz tebligat geçersiz tebligat mıdır? Fesih ihbarnamesinin EKAP üzerinden gönderilmesi.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara