...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019... ...bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı, Zira...

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi... ...verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs... ...yetkilisinin ilgi-ğ’de kayıtlı oluru ile yükleniciye bahse konu hizmet alımına...

İdare Mahkemesi'nce verilen ... ...bulunduğu, anılan Başsavcılık'tan yanlış bilgi ve belge istendiği, şirketin... ...desinde, isteklilerin kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat...

...eklerinin incelenmesinde; İş ile ilgili verilen 30 günlük süre uzatımı kararının... ...erozyona sebebiyet verdiği, yaz ayları olmasından dolayı sıcak havanın etkisiyle... ...süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere...

...idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. kuralı... ...verileceği; haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi... ...uygulandığı, RPT oranının yüksek olması sebebiyle ciddi zaman ve emek...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere...

...bulunmadığı, söz konusu imalatın eksilen iş olmasından kaynaklı ilgili imalata... ...vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için öngörülen... ...belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.

maddesinin (B) bendiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin... ...hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer... ...niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, …